Форма договора поставки


1. Предмет Договора
1.1. «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» Товар надлежащего качества (далее 
- Товар), согласно заказам Покупателям и условиям настоящего Договора.
1.2. «Покупатель» обязуется  принять поставляемый Товар и произвести оплату 
«Поставщику» в соответствии с условиями настоящего Договора.   
1.3. Качество товара должно соответствовать санитарным нормам и требованиям, а также 
иным требованиям установленным законодательством.

 2. Сумма Договора
2.1. Условие о количестве, наименовании, месте доставки, и цене Товара считается 
согласованным сторонами с момента подписания надлежаще оформленной товарной 
накладной (ТОРГ-12) уполномоченными представителями сторон. В накладной 
указывается наименование, количество, цена Товара, а также место доставки Товара. 
2.2. Стоимость поставляемого товара фиксируется в приложении № 1 к настоящему 
Договору. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Заказу подлежит только Товар, указанный в приложении №1.
2.4. Количество поставляемого Товара и место поставки Товара определяет Покупатель.
               
3. Порядок поставки
3.1. Наименование, ассортимент, стоимость товара согласовывается сторонами и 
фиксируется в приложении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой 
частью договора. 
3.2. «Поставщик» поставляет товар партиями в течение действия настоящего Договора. 
Количество поставок определяется заявками «Покупателя» и подтверждается 
товаросопроводительными  документами.
3.3. Наименование, количество, ассортимент и место поставки товара указывается в заявке 
«Покупателя». Заявка может направляться путем телефонной, электронной и иной связью. 
3.4. «Поставщик», после  получения  заявки не позднее,  чем  через   24 (двадцать четыре)  
часа извещает «Покупателя» о наличии необходимого товара на складе и сроке 
готовности товара к отгрузке, после чего выставляет счет на оплату товара, в котором 
указывается количество, цена, наименование и ассортимент товара. 
3.5. Согласование всех вопросов по поставке партии товара подтверждается  подписанием 
сторонами или их представителями товарных накладных.
3.6. При приемке товара «Покупатель» или его представитель обязан проверить 
количество, наименование, ассортимент,  целостность упаковки и т.п., приобретаемого 
товара.
3.7. Доставка товара «Покупателю» осуществляется силами и за счет «Поставщика». 
«Покупатель» обязан произвести разгрузку транспортного средства «Поставщика», 
используемого последним для доставки товара,  в течение 2 (двух) часов. В случае 
нарушения «Покупателем», предусмотренных настоящим договором, сроков разгрузки 
(простой), «Покупатель» обязан оплатить штраф «Поставщику»  из расчета 500 рублей за 
каждый час простоя.
3.8. В случае если «Покупатель» доставку товара осуществляет своими силами, условия 
согласовываются сторонами дополнительно. 

4.Упаковка  и маркировка
4.1.  Товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической документацией.
4.2.  Упаковка изделий должна гарантировать  сохранность товара от повреждений в пути 
следования.    
5. Передача и прием товара
5.1. Передача товара  «Поставщиком»  осуществляется путем вручения Товара 
«Покупателю» и подписания  товарной накладной «Покупателем» или его 
представителем.  
5.2. Товар считается принятым «Покупателем»  после подписания сторонами  или их 
представителями товарных накладных.
5.3. Право собственности  на товар и риск случайной гибели, переходит от «Поставщика» 
к «Покупателю» с момента  подписания сторонами  или их представителями товарных 
накладных.

6.  Порядок оплаты
6.1. «Покупатель» производит оплату, согласованной партии товара, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение пяти банковских  дней  
момента приемки товара «Покупателем».
6.2. Все расчеты по настоящему Договору происходят в валюте РФ.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора   в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты «Поставщик» вправе потребовать от 
«Покупателя» уплаты штрафных санкций (пени) в размере 0,1 % от просроченной суммы 
за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения сроков поставки «Покупатель» в праве потребовать от 
«Поставщика» уплаты штрафных санкций (пени) в размере 0,1 % от стоимости не 
поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
7.4. Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих 
обязательств.
7.5.  Различные споры, которые могут возникнуть по этому  Договору, разрешаются 
сторонами путем переговоров, а при невозможности решить спорные вопросы, стороны в 
праве обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд г. Москвы.

8. Рекламации (претензии)
8.1. В случае предъявления рекламаций «Покупателем» по качеству и/или количеству 
товара по причине несоответствия его условиям настоящего Договора  или  техническим  
требованиям,  при представлении  соответствующих доказательств, «Поставщик» по 
выбору «Покупателя» должен или предоставить соответствующую скидку с цены, которая 
определяется по соглашению сторон или заменить дефектную партию - товаром, качество 
которого соответствует условиям настоящего Договора. 
8.2. В случае возникновения разногласий по вопросам качества и количества товара  
«Покупатель»  обязан  составить  претензию в письменном виде и отправить её 
«Поставщику» в 10 дневной  срок с момента приемки товара.

9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или  частичное 
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, 
землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также 
решения органов государственной власти и управления, принятые после заключения 
настоящего Договора и препятствующие его исполнению (форс-мажор). Факт 
наступления и продолжительность действия  таких обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажорных обстоятельств) подтверждается справкой Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации.

10.  Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до 31 декабря 2008 г. Прекращение сроков действия настоящего Договора, не 
снимает ответственности за невыполненные или  выполненные ненадлежащим образом 
обязательства по настоящему Договору в период его действия. 
В случае, если за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из 
Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении настоящего Договора, Договор 
считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую 
юридическую силу по одному для каждой из сторон.

11. Особые  условия
11.1. «Поставщик» имеет право изменить цену на поставляемый товар  в случае изменения 
цен, на рынке товаров данной категории предупредив  «Покупателя» за 14 рабочих дней 
до планируемого  «Поставщиком» изменения цен. При изменении цен стороны вносят 
изменения в настоящий договор путем подписания нового приложения №1.   
11.2. Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору действительны лишь 
в том случае,  если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и 
скреплены печатями сторон.
11.3. Все что не урегулировано положениями настоящего Договора регулируется в 
соответствии с действующим Законодательством РФ.
  
12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон


Прикрепленный файлРазмер
dogovor-postavki.doc48.5 кб