RussianPeople.ru

г. Москва «__» _________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2. Договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их стоимость. Подрядчик и Заказчик также имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные Договором
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Сбор сведений, характеризующих опасные производственные объекты предприятия (система газопотребления предприятия). Идентификация опасных производственных объектов. Внесение оборудования опасного производственного объекта в Государственный реестр.
1.3. Подрядчик гарантирует, что у него имеются все разрешения и (или) лицензии, необходимые для проведения работ, предусмотренных Договором.

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а также в соответствии с технической документацией и другими требованиями, нормами и (или) правилами, установленными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – «Ростехнадзор») и законодательством о техническом регулировании, и сдать результат работ Заказчику.
2.1.2. Немедленно известить Заказчика путем направления в его адрес письменного уведомления и до получения от него письменных указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической и иной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.3. Сообщить Заказчику о необходимости выполнения дополнительной работы и увеличения сметной стоимости работы в случае, если в ходе выполнения работ такая необходимость будет выявлена Подрядчиком.
2.1.4. Если в процессе выполнения работ по Договору выясниться неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить их и незамедлительно письменно информировать об этом Заказчика. Целесообразность продолжения работ решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Сдать результат работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
2.2.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работы по Договору субподрядчиков. Ответственность за качество работ, выполненных субподрядчиками, несет Подрядчик.
2.2.3. Требовать возмещения убытков, вызванные ненадлежащим исполнением Заказчиком условий настоящего договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Подрядчику по его требованию техническую и иную документацию в объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору в соответствии со списком, представленным Заказчику от Подрядчика, до начала производства работ по Договору.
2.3.2. Дать указания Подрядчику о дальнейших действиях в течение десяти (10) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.1.3. Договора.
2.3.3. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в порядке, предусмотренном Договором и законодательством.
2.3.4. Принять выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
2.3.5. Оплатить выполненные работы в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
2.3.6. Нести иные обязанности, предусмотренные статьей 762 ГК РФ.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик вправе во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его деятельность.
2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.4.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Статья 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет _________ (______________) рублей, в том числе: НДС (18%) – _________ рублей _________ коп.
3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик производит Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работы, указанной в п. 3.1. Договора, что составляет __________ руб.00 коп., в том числе НДС (18 %) – ________ руб. ____ коп.
3.3. При перечислении денежных средств на расчетный счет Подрядчика в платежных документах Заказчик обязан делать обязательную ссылку на номер и дату подписания Договора.
3.4. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате стоимости работ по Договору, является дата зачисления денежных средств на банковский счет Подрядчика.
3.5. Заказчик выплачивает Подрядчику оставшуюся стоимость работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
3.6. Стороны до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена сдача-приемка работ, производят сверку взаимных расчетов, результаты которых оформляются двусторонним актом в двух экземплярах, подписываемых Сторонами.
Оригинал акта сверки взаимных расчетов в двух экземплярах направляется Подрядчиком по почте или с помощью курьера Заказчику. Заказчик в течение трех (3) рабочих дней с момента получения акта сверки взаимных расчетов возвращает Подрядчику один экземпляр акта, заверенного корпоративной печатью Заказчика и подписанного его уполномоченным лицом.
В случае расхождения учетных данных Подрядчика с учетными данными Заказчика, акт сверки взаимных расчетов подписывается Заказчиком с указанием имеющихся расхождений.

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Сроки выполнения работ: 90 (девяносто) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего договора. В случае просрочки выполнения Заказчиком п. 2.3.1. и п. 3.2. настоящего Договора срок выполнения работ продлевается на срок равный периоду просрочки выполнения обязательств, указанных в настоящем пункте Заказчиком.

Статья 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершению работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки результата работ, выполненных Подрядчиком.
Одновременно Подрядчик направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный по установленной форме, с приложением к нему заверенного Подрядчиком заключения экспертизы промышленной безопасности.
При отказе Заказчика от получения уведомления о завершении работ и (или) акта сдачи-приемки работ такие документы отправляются в адрес Заказчика почтой ценным письмом с описью вложения.
5.2. Заказчик в течение трех (3) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результатов работы обязан осуществить приемку результата работ.
5.3. При мотивированном отказе Заказчика от принятия результата работы, Сторонами в течение трех (3) рабочих дней составляется двусторонний акт с изложением замечаний Заказчика и указанием перечня необходимых работ и сроков их выполнения.
Основаниями для отказа в приемке работ являются несоответствие результата работ требованиям законодательства о техническом регулировании, а также требованиям, изложенным в Договоре.
5.4. В случае если Заказчик не подпишет представленный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вручения Заказчику Акта сдачи-приемки работ Исполнителем и не представить мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются оказанными надлежащим образом.
5.5. Подрядчик возвращает Заказчику всю техническую документацию, включая документацию, изготовленную Подрядчиком, после проведения окончательного расчета с Подрядчиком и оплаты оставшейся суммы стоимости работ по настоящему Договору в течение 5 рабочих дней.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами обязательств по Договору, они несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.
Статья 7. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору по основаниям, установленным законодательством РФ.
Статья 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, по возможности, будут решаться путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения стороной претензии устанавливается равным пятнадцати (15) рабочим дням с момента получения претензии.
8.2. Неурегулированные Сторонами разногласия в связи с Договором рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы в порядке, установленном законодательством РФ
Статья 9. ПЕРЕУСТУПКА
Права и обязанности Сторон по Договору не подлежат переуступке или передаче третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, исключая случаи передачи Подрядчиком части прав и обязанностей по Договору субподрядчику.
Статья 10. ПОЛНОТА ДОГОВОРА
Настоящий Договор, включая все его приложения и дополнительные соглашения (при их наличии) составляет всю полноту соглашения Сторон Договора и заменяет все предварительные переговоры, обещания, договоренности, соглашения, письма и (или) презентации любого рода касаемо предмета переговоров, которые вошли и стали неотъемлемыми частями настоящего Договора. Договор не может толковаться, модифицироваться и дополняться за исключением дополнительных письменных соглашений, подписанных Сторонами Договора.
Статья 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые термины и определения, как приведенные, так и не приведенные в настоящем Договоре, названия статей и (или) отдельных пунктов, содержащиеся в тексте Договора, употребляются исключительно для удобства понимания его содержания и не могут использоваться Сторонами и (или) третьими лицами для установления содержания каких-либо прав и обязанностей любой стороны, установленных Договором и (или) для их толкования.
11.2. В тексте Договора Заказчик и Подрядчик именуются индивидуально как “Сторона” или совместно как “Стороны”.
11.3. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
11.4. Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях, прямо предусмотренных условиями Договора или в соответствии с нормами законодательства РФ.
11.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.7. В случае изменения местонахождения организации Стороны, ее почтовых и (или) банковских реквизитов, она обязана незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону. Любые уведомления (сообщения, письма и т.п.), направленные по почтовым реквизитам, имеющимся в Договоре, будут считаться надлежащим исполнением обязанностей Стороной, направившей такое уведомление (сообщение, письмо и т.п.), независимо от того, получила или нет другая Сторона такое уведомление (сообщение, письмо и т.п.).

Статья 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН