Нужно юридическое заключение по договору на выполнение проектных работ.
Сколько стоит данная работа?

1. Предмет договора

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение проектных работ на стадии _______________ по объекту: ___________________.
1.2. Документация, разработанная во исполнение настоящего договора, должна соответствовать требованиям СНиП и других нормативных актов Российской Федерации и города Москвы в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование (Приложение №1).
1.3. Сроки выполнения работ определяются календарным планом работ (Приложение №3).
1.4. Основанием для заключения настоящего договора является письмо ЗАКАЗЧИКА №_____ от _____ (вх. «Моспроект-2» им. М.В. Посохина №_____ от _____).

2. Права и обязанности Сторон

Для исполнения обязательств по настоящему договору
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.1.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ по акту исходную документацию, необходимую для исполнения договора, по перечню и в сроки, определенные в Приложении №2 к настоящему договору.
2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с настоящим договором работ.
2.1.3. Оказывать содействие ПОДРЯДЧИКУ в исполнении настоящего договора.
2.1.4. Представлять ПОДРЯДЧИКУ по его письменному запросу информацию, необходимую для исполнения договора.
2.1.5. Возместить ПОДРЯДЧИКУ дополнительные расходы, понесенные им при выполнении работ по настоящему Договору вследствие изменения объективных обстоятельств, не зависящих от ПОДРЯДЧИКА, которые не могли быть им предвидены заранее, при предоставлении документального подтверждения их обоснованности.
2.1.6. Оплатить дополнительные работы и услуги ПОДРЯДЧИКА, не предусмотренные первоначально Сторонами и выполненные им в ходе исполнения настоящего Договора, если таковые были выполнены с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.
2.1.7. Согласовывать, представлять и утверждать проектную документацию при содействии ПОДРЯДЧИКА в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов РФ и Москвы.
2.1.8. Оплачивать счета городских организаций за получение согласований и разрешений, связанных с выполнением ПОДРЯДЧИКОМ работ по настоящему договору.
2.1.9. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей ЗАКАЗЧИКА, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом ПОДРЯДЧИКА в письменном виде с указанием представленных полномочий.
2.1.10. Получать проектную документацию в сроки, установленные п.4.3.1.
При нарушении Заказчиком данного обязательства Подрядчик имеет право направить разработанную во исполнение настоящего договора проектную документацию по юридическому адресу Заказчика заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
2.1.11. Не реже одного раза в год производить совместно с ПОДРЯДЧИКОМ инвентаризацию расчетов и незавершенного производства и подписывать акт сверки расчетов.
2.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.2.1. Осуществлять текущий контроль за выполнением ПОДРЯДЧИКОМ работ в соответствии с настоящим Договором, получать (без дополнительной оплаты) по письменному запросу информацию о ходе выполнения работ в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. Требовать от ПОДРЯДЧИКА должного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором надлежащим образом и в установленные сроки, а в случае обнаружения недостатков в выполненных работах, устранения таких недостатков в согласованные сроки.
2.2.3. В течение срока действия настоящего договора вносить изменения в утвержденное задание на проектирование. В этом случае ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению дополнительных работ после подписания Сторонами Дополнительного соглашения в соответствии с процедурой, установленной статьей 9 настоящего Договора.
2.2.4. Привлечь для рассмотрения разработанной ПОДРЯДЧИКОМ проектной документации третьих лиц. При этом ЗАКАЗЧИК несет в полном объеме ответственность за сроки приемки работ.
2.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом в письменном виде ПОДРЯДЧИКА за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Договора. При этом ЗАКАЗЧИК обязуется до даты расторжения Договора принять и оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость работ, фактически выполненных ПОДРЯДЧИКОМ и привлеченными им Субподрядчиками до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора. ЗАКАЗЧИК также обязан возместить ПОДРЯДЧИКУ убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между стоимостью работ и ее фактически оплаченной частью.
2.2.6. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. ПОДРЯДЧИК обязуется:
2.3.1. Своими и привлеченными силами выполнить проектные работы и передать ЗАКАЗЧИКУ проектную документацию в объеме и в сроки, установленные Составом работ (Приложение №4) и календарным планом работ (Приложение № 3).
2.3.2. Выполнять указания ЗАКАЗЧИКА, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям п.1.2 настоящего договора.
В случае если указания ЗАКАЗЧИКА выходят за рамки условий настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяют объем требуемых дополнительных работ, сроки их выполнения и условия оплаты.
2.3.3. По письменному запросу ЗАКАЗЧИКА, в течение 3 (Трех) рабочих дней, предоставлять ему отчет о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
2.3.4. Согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ все возникшие в процессе работы вопросы.
2.3.5. В согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от ЗАКАЗЧИКА мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации или несоответствия ее условиями настоящего договора.
2.3.6. Проводить согласование разработанной проектной документации с ЗАКАЗЧИКОМ, а при необходимости осуществлять сопровождение ЗАКАЗЧИКА при согласовании проектной документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
В минимально возможный срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ, за свой счет исправлять документацию по замечаниям указанных организаций, если замечания не противоречат заданию на проектирование.
2.3.7. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей ПОДРЯДЧИКА, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом ЗАКАЗЧИКА в письменном виде с указанием предоставленных полномочий.
2.4. ПОДРЯДЧИК имеет право:
2.4.1. Привлечь к исполнению настоящего договора третьих лиц, отвечая перед ЗАКАЗЧИКОМ за результаты их работ по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
2.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
2.4.3. Приостановить выполнение работ при нарушении ЗАКАЗЧИКОМ сроков предоставления исходной документации (п.2.1.1) и/или оплаты выполненных работ (п.3.7.2) более чем на 10 (Десять) банковских дней, уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА.
При получении от ЗАКАЗЧИКА оплаты выполненных работ ПОДРЯДЧИК незамедлительно возобновляет выполнение работ.
2.5. ПОДРЯДЧИК не в праве передавать проектную документацию третьим лицам без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.
2.6. В случае если ПОДРЯДЧИК, в ходе выполнения проектных работ сочтет, что указания, полученные от ЗАКАЗЧИКА, противоречат строительным нормам и правилам и/или действующему законодательству и могут привести к возникновению существенных недостатков в разрабатываемой документации и последующих строительных работах, он обязан в письменной форме уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА и не отменит данное им указание, ПОДРЯДЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных прекращением Договора.
2.7. Если в ходе выполнения проектных работ ПОДРЯДЧИК придет к выводу о необходимости проведения дополнительных работ, он направляет ЗАКАЗЧИКУ письменное уведомление о необходимости проведения указанных работ с предложением о цене и сроках их выполнения по процедуре, установленном статьей 9 настоящего договора.
Дополнительные работы выполняются ПОДРЯДЧИКОМ после подписания Дополнительного соглашения, определяющего цену и сроки их проведения.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Цена работ, выполняемых по настоящему договору, определена в соответствии со сводной сметой (сметой, расчетом стоимости) (Приложение №5) и составляет ___________, кроме того, НДС 18%- _____________, всего ____________.
3.2. Цена работ является открытой договорной ценой и подлежит корректировке при изменении:
3.2.1. Фактических объемов работ.
3.2.2. Стоимости строительства, определенной в сводном сметно-финансовом расчете.
3.2.3. Коэффициентов инфляции, утвержденных Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы на момент сдачи выполненных работ.
3.2.4. Порядка ценообразования на основании решений, принимаемых государственными органами города Москвы и РФ.
3.3. Корректировка цены работ по договору в целом или по этапу календарного плана соглашением к договору в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего договора.
3.4. В цене работ не учтены расходы за дополнительное количество экземпляров проектной документации сверх 4-х (четырех), предусмотренных п.п.4.3.1 и 4.5 договора. Оплата этих расходов производится ЗАКАЗЧИКОМ по ценам Подрядчика на основании предъявленного счета.
3.5. В стоимости основных проектных работ не учтены и требуют дополнительной оплаты работы и услуги, приведенные в разделе 5 Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе натуральных показателей (МРР-3.2.06.05-03), утвержденного постановлением Правительства Москвы от 03.02.04г. № 47-ПП.
3.6. Оплата по договору производится в следующем порядке:
3.6.1. В течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания договора ЗАКАЗЧИК производит авансовый платеж в размере __% от договорной цены - __________, кроме того НДС 18% - ________, всего __________.
3.6.2. Оплата выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ денежными средствами на расчет Подрядчика, указанный в договоре. Оплата производится поэтапно на основании акта сдачи-приемки в течение ____ банковских дней с момента его подписания СТОРОНАМИ.
3.6.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки выполненных работ ПОДРЯДЧИК выставляет счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ. При наличии разногласий по представленному счету-фактуре ЗАКАЗЧИК имеет право не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения потребовать у ПОДРЯДЧИКА устранения замечаний и/или технических ошибок.
3.6.4. Размер аванса, рассчитываемого в счет погашения оплаты выполненных работ.
3.6.5. При неисполнении ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по оплате выполненных и принятых работ ПОДРЯДЧИК имеет право засчитать в счет оплаты выполненных работ неиспользованный аванс с последующим уведомление ЗАКАЗЧИКА.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Выполнение работ по настоящему договору осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются календарным планом работ (Приложение №3 к договору).
4.2. В случае несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ установленных сроков:
а) выдачи исходной документации (п.2.1.1);
б) выплаты аванса (п.3.7.1);
в) оплаты выполненных этапов работ (п.3.7.2);
сроки начала и окончания этапов работ по договору переносятся ПОДРЯДЧИКОМ в одностороннем порядке на период просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по договору без дополнительного уведомления ЗАКАЗЧИКА.
4.3. Выполнение работ по настоящему договору подтверждается подписанием СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки в следующем порядке.
4.3.1. Обязательной частью каждого этапа выполнения работ является определение степени готовности проектной документации, для чего за 10 (Десять) рабочих дней до срока окончания работ, установленного календарным планом работ, ПОДРЯДЧИК передает уполномоченному доверенностью представителю ЗАКАЗЧИКА по накладной 1 (один) комплект проекта разработанной проектной/проектно-сметной/рабочей документации.
Дата накладной определяет момент получения ЗАКАЗЧИКОМ проекта документации, разработанной по настоящему договору.
4.3.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения проектной документации ЗАКАЗЧИК обязан ее рассмотреть, а ПОДРЯДЧИК – представить акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный со своей стороны, в двух экземплярах.
По истечении указанного срока ЗАКАЗЧИК обязан принять выполненные работы и оформить представленный акт сдачи-приемки и один экземпляр вернуть ПОДРЯДЧИКУ, либо направить ПОДРЯДЧИКУ мотивированный отказ от приемки работ.
4.3.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки выполненных работ Сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения ПОДРЯДЧИКОМ мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.3.4. При неисполнении ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных п.4.3.2 настоящего договора по истечении срока приемки работы считаются выполненными и подлежащим к оплате ЗАКАЗЧИКОМ на основании одностороннего акта, подписанного ПОДРЯДЧИКОМ в день, следующий за днем окончания срока приемки выполненных работ.
4.4. Работы по разработке проектной документации (п.4.3.1) считается результатом выполненных и принятых работ с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, либо с даты одностороннего акта, оформленного Подрядчиком в соответствии с п.4.3.4 настоящего договора.
4.5. после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ 3 (три) комплекта проектной документации.
4.6. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или невозможность получения технико-экономических показателей, предусмотренных заданием на проектирование, ПОДРЯДЧИК обязан приостановить работы и в течение 5 (Пяти) дней поставить в известность ЗАКАЗЧИКА.
В этом случае Стороны должны в течение 10 (Десяти) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ или корректировке задания на проектирование с уточнением сроков выполнения и стоимости работ в соответствии с процедурой, установленной статьей 9 договора.
4.7. В случае, если Подрядчиком выполнены надлежащим образом обязательства по договору и проектная документация разработана в полном соответствии с условиями договора и передана Заказчику для получения согласований от городских организаций, а заказчик по причинам, не зависящим от Подрядчика –
а) не представляет документацию в согласующие организации,
б) не получил согласования городских организаций –
проектные работы и сопутствующие услуги по этапу календарного плана работ, предусматривающего сопровождение Подрядчиком Заказчика для получения согласований и устранения замечаний согласующих организаций, считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом и подлежащими оплате в полном объеме на основании одностороннего акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного Подрядчиком.
Такой акт оформляется Подрядчиком, если по истечении 3-х (трех) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу календарного плана, предшествующего этапу согласования проектной документации, Заказчик не представил Подрядчику заключение согласующей организации или замечания для устранения недостатков в проектной документации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. ПОДРЯДЧИК не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием ЗАКАЗЧИКА, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед ПОДРЯДЧИКОМ.
5.3. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты выполненных работ (п. 3.6.2 договора) ПОДРЯДЧИК имеет право взыскать с ЗАКАЗЧИКА пени в размере 0,03% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10% суммы длго.
5.4. При нарушении ПОДРЯДЧИКОМ сроков сдачи выполненных работ, установленных календарным планом работ, ЗАКАЗЧИК имеет право взыскать с ПОДРЯДЧИКА пени в размере 0,03% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости работ по этапу.
5.5. Выплата виновной Стороной неустойки исключает возможность предъявления другой Стороной иных требований о возмещении убытков, но не освобождает виновную Сторону от исполнения нарушенного и других обязательств в полном объеме.
5.6. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров.
5.7. Письменная претензия, направленная заказным письмом, должна быть рассмотрена в течение 10 (Десяти) дней с момента ее получения. При необоснованном неудовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в течение 30 (Тридцати) дней с момента ее отправки, споры передаются для рассмотрения в Арбитражный суд г.Москвы.

6. Передача исключительных прав

6.1. С момента полной оплаты работ, выполняемых по настоящему договору, ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ исключительные права на использование проектной документации, разработанной им и его субподрядчиками по настоящему договору, а именно:
а) право на обнародование проектной документации, т.е. на сообщение сведений о проектной документации в какой-либо форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц. Не считается обнародованием информирование широкого круга лиц о назначении, функциях, технических и прочих характеристиках Объекта, например, в рекламных целях;
б) право на воспроизведение проектной документации (дублирование, тиражирование или иное размножение, т.е. неоднократное придание проектной документации объективной формы, допускающей ее функциональное использование) без ограничения тиража;
в) право на распространение проектной документации любым способом, путем реализации размноженных материальных носителей проектной документации среди конечных пользователей (потребителей, осуществляющих функциональное использование) без ограничений;
г) право на публичное использование и публичный показ проектной документации и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;
д) право на практическую реализацию проектной документации путем строительства Объекта по адресу, определенному п.1.1 настоящего Договора.
е) право переуступить на договорных условиях часть полученных по настоящему договору исключительных прав третьим лицам.
Другие имущественные права ЗАКАЗЧИКУ не передаются.
6.2. Использование ЗАКАЗЧИКОМ проектной документации, разработанной по договору, разрешается однократно, для строительства объекта, указанного в п.1.1 настоящего договора.
Повторное использование проектной документации, разработанной по настоящему договору, допускается на основании дополнительного соглашения сторон, устанавливающего пределы и стоимость такого использования.
6.3. ПОДРЯДЧИК заверяет ЗАКАЗЧИКА, что все возможные произведения, входящие в проектную документацию, разработанную по настоящему договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с ПОДРЯДЧИКОМ и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование произведений.
6.4. В случае предъявления к ЗАКАЗЧИКУ третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в проектную документацию, разработанную по настоящему договору, ПОДРЯДЧИК обязуется солидарно с ЗАКАЗЧИКОМ выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для ЗАКАЗЧИКА решения какого-либо юрисдикционного органа, принять на себя возмещение причиненных ЗАКАЗЧИКУ убытков.
6.5. В рекламных объявлениях, различных публикациях, фотографиях, строительных щитах и в подобных материалах, подготавливаемых ЗАКАЗЧИКО по объекту, должен быть указан ПОДРЯДЧИК.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешне и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действовавшей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
7.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему договору приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе расторгнуть договор на условиях ст. 9 настоящего договора.

8. Срок действия договора

8.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

9. Условия расторжения и изменения договора

9.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по инициативе одной из сторон (в одностороннем порядке) в случае существенного нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором (п.п.9.2 и 9.3);
- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.2. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях, если:
- ПОДРЯДЧИК не по вине ЗАКАЗЧИКА и при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 7 настоящего Договора, приостановит выполнение проектных работ на срок свыше 30 (Тридцати) рабочих дней;
- ПОДРЯДЧИК не по вине ЗАКАЗЧИКА и систематически нарушает сроки выполнения работ по договору;
В любом из вышеуказанных случаев ЗАКАЗЧИК имеет право по истечении 1 (Одного) месяца после представления ПОДРЯДЧИКУ письменного уведомления расторгнуть Договор с составлением акта о фактическом выполнении проектных работ.
9.3. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях, если:
- ЗАКАЗЧИК не по вине ПОДРЯДЧИКА и при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 7 настоящего Договора, задерживает оплату работ по данному договору на срок свыше 30 (Тридцати) рабочих дней;
- ЗАКАЗЧИК не по вине ПОДРЯДЧИКА и при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 7 настоящего Договора, систематически нарушает свои обязательства по данному договору.
В любом из вышеуказанных случаев ПОДРЯДЧИК имеет право по истечении 1 (Одного) месяца после представления ЗАКАЗЧИКУ письменного уведомления расторгнуть
Договор с составлением акта о фактическом выполнении проектных работ.
9.4. При досрочном расторжении договора Стороны обязаны в течении 5 (Пяти) дней с момента получения извещения (предложения) о расторжении договора провести инвентаризацию объемов выполненных работ (в том числе незавершенного производства) и произведенных расчетов. По результатам инвентаризации Стороны подписывают Акт о расторжении договора, на основании которого обязуются произвести взаиморасчеты по понесенным затратам на дату получения извещения (предложения) о расторжении договора.
Подрядчик обязуется передать Заказчику всю изготовленную к моменту расторжения Договора документацию.
9.5. Сторона, решившая изменить настоящий договор, направляет другой Стороне письменное мотивированное предложение. Другая Сторона в течении 15 (Пятнадцати) дней от даты получения предложения должна его рассмотреть и дать ответ, то есть либо уведомить о своем отказе от изменения договора на предложенных условиях.
9.6. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при соблюдении простой письменной формы и могут быть оформлены посредством дополнительных соглашений, протоколов, актов, обмена письмами или в соответствии с процедурой, установленной п. 9.5 настоящего договора. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента их подписания всеми Сторонами. При оформлении изменений и дополнений к настоящему договору посредством обмена письмами, изменения или дополнения вступают в силу с момента получения Стороной, направившей предложение об изменении или дополнении договора, ответа другой Стороны, в котором прямо выражено согласие на изменение или дополнение договора в редакции Стороны, выступившей с инициативой об изменении договора. В случае если другая Сторона предлагает иную редакцию, то такой ответ следует считать отказом от изменения договора и, в то же время, новым предложением об изменении. Получившая такой ответ Сторона должна действовать по процедуре, установленной настоящим договором.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.
10.2. Требования п. 10.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
10.3. любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований статьи 10.1 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

11. Прочие условия

11.1. Все извещения и иная корреспонденция направляются Сторонами друг другу по почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре. Извещения и иная корреспонденция могут направляться Сторонами с использованием факсимильной связи, по почте с уведомлением о вручении, экспресс-почте или иным способом, предусматривающим регистрацию доставки соответствующего отправления, либо с курьером. В случае направления извещений и иной корреспонденции с курьером датой их доставки является дата вручения извещения либо иной корреспонденции предъявителю (работнику) другой Стороны под роспись.
Стороны могут обмениваться документами по факсимильной связи с последующим предоставлением подлинных документов. При этом они несут ответственность за достоверность подписи уполномоченных лиц.
11.2. Если любая из Сторон изменит свой почтовый адрес или реквизиты, указанные в Договоре, она обязана уведомить об этом другую Сторону в течении 5 (Пяти) дней с момента фактического изменения. Направление извещений или иной корреспонденции по старому почтовому адресу до уведомления, а так же в случае ненадлежащего уведомления признпется надлежащим направлением.
11.3. Все положения Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.
11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.
11.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- приложение №1 – задание на проектирование;
- приложение №2 – перечень исходных данных;
- приложение №3 – календарный план работ;
- приложение №4 – состав работ;
- приложение №5 – сводная смета (смета, расчет стоимости).
11.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.